劳务承包合同 劳务承包合同范本通用版
劳务承包合同1
建设单位:__________(简称甲方)
施工单位:__________(简称乙方)
甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。
一、工程名称:湖南省xx县风电厂升压站
二、工程地点:xx县xx山
三、工程日期:______年___月____日——_____年___月____日
四、承包方式:清包主体劳务
五、劳务单价:
1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元
2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方50元
3、扎钢筋700元/吨,模板按展模面积28元/平方
4、外脚手架13元每平方(按外围面积算);浇地坪15元每平方;雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。
5、计时工资:大工240元/天;小工140元/天
六、工作内容:本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任:
1、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作
4、确保民工的生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任:
1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料
2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的安全隐患,并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法:
1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次,下月10号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的80%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的20%在30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同2
发包方(甲方):___________________________
承包方(乙方):___________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程项目名称:________________________
2、工程施工地点:________________________
3、承包内容:____________________________
4、承包方式:____________________________
5、承包价格:每平方米工价为____元。
二、工程期限
本工程工期自____年____月____日至____年____月____日完成,在施工过程中如遇下列情况时,工期可顺延;
1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等,工期顺延;
2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸,工期适量增减。
三、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
四、乙方责任
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
五、工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。
六、安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
七、结算办法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,次月15日前按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。
3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
八、其它
1、施工人员的安全保险金,由乙方出资购买;
2、乙方如果中途退场、拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份,双方各执一份,存档一份。甲乙双方签字后生效,具有法律效力作用。
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方签字:___________________________
乙方签字:___________________________
_______年_______月_______日
劳务承包合同3
发包方(以下简称甲方):_____________
承包方(以下简称乙方):_____________
按照《民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律、行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况: 1.工程名称:_____________ 2.工程地址:_____________ 3.建筑面积:_____________ 4.结构类型:_____________ 5.工程造价:_____________ 二、承包方式: 承包方(乙方)对______工程项目劳务人工费总承包。 三、承包范围: 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程) 四、承包工期: 1.开工时间:________年____月____日(以双方确定的开工报告为准) 2.竣工时间:________年____月____日 五、费用标准: 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/m2计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。 3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。 六、工程质量 在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。 七、履行保证金及劳务人工费及支付: 1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月____日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。 4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。 5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。 6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。 八、甲、乙方的职责: 1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。 2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。 3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。 九、其它 由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。 现场安全: 1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。 2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。 甲方:乙方: 负责人:负责人: 电话:电话: ________年____月____日________年____月____日 甲方:________(以下简称甲方) 乙方:________(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包管理办法》的有关规定,现经甲乙双方协商一致,达成如下条款签订本合同,并严格履行。 一、工程名称:池州市九华山新型建材厂办公楼(包括二次结构)装饰工程。 二、工程地点:马江工业园。 三、承包项目及内容:建筑面积以决算为准,施工图变更双方协商解决。 四、承包方式:包工。 五、承包工期:自________年________月________日至________年________月________日止。 六、承包单价:按建筑面积(每平方米) 一、总工程结束付50%、竣工验收合格后一个月内付45%,剩余5%工程款在保修期满一年后一次性无息付清。 二、乙方不得以任何理由中途支取生活费(含节日) 一、甲方正式施工前应向乙方进行技术交底并提供相关的施工规范及验收标准,乙方应严格按图纸、说明以及技术交底要求精心组织施工,确保工程质量。工程施工结束后,甲方按照有关标准及验收规范要求组织验收,验收合格后方可计量,如质量不合格,必须返工,其工料费损失由乙方承担。如工程质量低劣给甲方造成重大损失或重大影响,乙方应按分包费的30%予以赔偿。 一、甲方应对乙方承包的工程要做好安全技术交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真关切有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产措施,乙方应检查合格后方可使用。施工中发生一切人为安全事故,其责任与一切损失均由乙方承担。 二、乙方在进入施工现场时必须戴好劳动保护用品,如发现未戴安全帽一次罚款50元,其班组长罚款100元。在施工过程中乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 一、乙方工人生活用具及生产用具均由乙方自理。 一、涉及本工程所有的材料均由甲方组织采购,并将材料申报复试,复试合格后方可使用,严禁使用不合格的材料。乙方在施工中应做到不浪费材料,如如发现滥用材料的每次罚款100—300元。同时乙方在施工中要保持现场整洁。 大型机械与机具均由甲方负责提供,其管理、保修及其它费用由乙方承担,其它小型工具由乙方负责。 一、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方的统一领导下组织施工,要听从安排,服从指挥,根据甲方的有关计划,进度,材料供应等工作,双方应密切配合,确保工程顺利进行施工。 二、甲方应对乙方人员进行安全生产爱护财产的教育,并指派专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场材料,如发现违反现场管理制度的,甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 一、乙方在承包工程后不得将工程分包给他人。施工过程中经检验达不到国家验收规范的,甲方有权终止合同,同时乙方应按本合同的第三条予以赔偿。 二、合同签订后不经双方协商同意,任何一方不得变更或解。如乙方不经甲方同意,单方解除合同的,应赔偿甲方因影响施工进度计划造成的经济损失。如甲方中途无故解除合同,因赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必须按甲方安排的进度、质量要求完成工程,否则每逾期一天罚款300元。 四、在施工期间如甲方材料不能及时到位造成乙方停工一切损失由甲方负责。 五、如在施工期间有图纸变更(增加或减少)按实际产生的工程量计算,中途不得以任何理由索要增加施工费用。 一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不能解决时,按以下方式解决: (1)池州市经济合同仲裁委员会申请仲裁; (2)池州市人民法院起诉。 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。 本合同自双方签字之日起生效,至保修期满后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 兹有乙方承包甲方教学场所守护保洁劳务项目,根据国家合同法规,按照平等,自愿,协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下: 一,劳务承包项目:_____________________ 二,承包期限:_________________________ 三,承包费用:_________________________ 四、承包费支付方式:由甲方在每月底末至次月前_______日内,以现金或支票方式按月向乙方支付当月的承包费用。 五,甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六,承包期内乙方的职责,任务和要求 (一),乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家,地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。 (二),在承包期内,对所需人员的聘用,教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷,工伤,病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 (三),乙方须将所聘人员名单,住址,身份证件号码及复印件报送甲方备案。 (四),具体职责,任务和要求: ________________________________________ 七,合同的变更,解除或终止 本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更,解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更,解除或终止。 八,违约责任 (一),甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按当月承包费的_____%向乙方支付滞纳金。 (二),如乙方未按职责,任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,每达一次甲方有权按当月不底于承包费总额的_____%扣减当月承包费。 (三),乙方及其所聘人员对甲方公共财物,设施,设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。 (四),甲,乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更,解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的_____%支付赔偿金。 九,未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。 十,本合同一式四分,甲,乙双方各持一分;甲方存档一分;人事部门备案一分。 甲方负责人签字:______________乙方负责人签字(印鉴)_____________________ (公章) 住址:___________________________________________________________ 身份证件号码:_________________________________________________________ ____________年_______月_______日 ____________年_______月_______日 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 为配合主体工程施工计划进度,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致,订立本合同,以资共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称:2.工程地点: 3.承包范围:4.承包方式:单价承包,承包金额合计:乙方承担为:包工包料,包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。 二、工程期限及进度 1.工期:实际施工日期以发包方实际要求工期为准 2.进度:乙方按甲方要求的进度计划组织人员,接受甲方的全面管理。 3.暂停施工:因单价中隐含了各种风险,故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。 三、双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 (1)及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。 (2)甲方可根据工程进度要求,对乙方人员的配置进行调整,满足施工要求。 (3)完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。 2、乙方的权利和义务 (1)承担业主合同(专指项目经理部与业主签订的工程承包合同)文件规定的一切义务及风险,严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。 (2)根据承包的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。 (3)施工中必须履行甲方的各项指令,服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。 (4)加强对施工人员的安全意识及安全操作规程的教育。 (5)保护施工场地清洁,做到文明施工。 (6)乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。 (7)乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。 (8)在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务,均由乙方承担,与甲方无关。 3、费用结算及支付 (1)结算及支付。工程完工后乙方应及时结算,甲方支付乙方劳务费。 4、违约责任 (1)乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。 (2)由于乙方原因致使合同无法履行,乙方承担合同总价的’10%的违约金,并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。 (3)由于乙方违约,业主对甲方要求违约赔偿时,乙方应承担全部责任及费用。 5、合同生效、终止 (1)本合同自双方签字盖章之日起生效。 (2)甲乙双方履行合同全部义务,结算支付完毕,且责任期满,本合同自动失效。 6、其他 本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。 甲方:______________乙方:______________(盖章)(盖章) 甲方代表乙方代表(签字)(签字) _______年_______月_______日 _______年_______月_______日 甲方:____________________ 乙方:____________________ 依照《合同法》《公司法》及其它有关法律,行政法规,在____________公司下属______号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工,特订立本合同,希双方遵守约定。 一、合同内容 甲方有____________公司______号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采,由乙方负责组织人员进行施工,甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致,由甲方承包给乙方施工,甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方,按月计价支付全部施工打硐采矿款。 二、承包范围 甲方在____________公司所承包的所有范围内,如出现区域山林权属纠纷,造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。 三、劳务费单价和结算 1、掘井打洞按米计价:施工工序,打眼放炮,装运弃出到弃土场,每米单价含出洞口运距40米内,在每月底对当月施工量进行收方计价,次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间,造成乙方损失,乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米吨______万至______万元内,以后随着物价,随行就市,双方协商涨跌调价。 3、甲乙双方计价依据,以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。 四、管理方法 1、甲方负责协调周边关系,处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全,配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作,教育施工人员安全生产,文明施工。 2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患,出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员,必须由熟练人员进行,不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石,仔细观察地质构造情况,及时排除可能出现的嘣塌事故,确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的责任,由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。 3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料,由甲方负责采购提供给乙方使用,为了不影响乙方生产,甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。 4、甲方作为矿山业主,对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续,并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产提供方便。 5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力,出现停工待班,造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按______元/天和赔偿其它所有损失。 五、因开挖时损害山林、草、树木植被,环保、自然灾害、泥石流等损失由甲方自行负责,与乙方无关。 六、搭建各种设施,由甲方协调占用。如因协调不力造成损失,由甲方负责赔偿。 七、本合同期限为____年,自______年______月______日至______年______月______日止。在承包期满后,乙方与甲方继续延续合同。 八、甲方必须保持本硐区域的完整性,不得再转包给其它方。 九、违约责任:希望双方都遵从协议,履行约定条款。不能违约,若违约,违约方赔偿守约方一切损失,并处罚违约金______万元补偿给守约方。 十、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,送交公司一份,具有同等法律效力。 十一、未尽事宜,双方协商解决,另定补充协议。如协商解决未果,诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。 十二、本合同经甲、乙双方代表签字之日生效。 甲方代表:____________________ 乙方代表:____________________ 签约地点:____________________ ______年______月______日 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,依法保护双方的权利和义务,就位于xx公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的原则下,经协商一致,签订本合同。 一、工程名称: 1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积平方米。 2、厂区道路(砼层厚度为公分)管网(不含路基工程,但对路基质量应由乙方检查确认)。 3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等) 以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,并书面记录双方存档。 二、承包方式: 包工包料(俗称大包)。 三、工程工期: 办公楼工期为180个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为个有效工作日。 四、工程价款: 1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为万元。(其中材料价格按照xx省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。 2、付款方式: 1、乙方进场开工所需100万元,甲方预付50万元,(承兑汇票),乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%,砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%,工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。 2、门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%,验收合格并交付甲方后付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。 五、施工安全: 乙方对施工安全负全部责任,甲方不承担任何安全事故的责任。 六、工程质量: 1、办公楼工程质量为优良工程,优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。 2、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。 七、双方权利义务: 1、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。 2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过30天。 3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。 4、在签订本合同前,乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。 5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。 6、工程质量按国家标准,没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。 7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。 8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或肢解以后以分包名义转包给 第三人,否则由此发生的一切问题由乙方承担。 八、违约责任: 合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的%向对支付违约金。 九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,其条款与主合同有同等效力。 十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决;协商无果,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。 十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。 本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方各执两份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包方:________(以下简称甲方) 承包方:________(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守): 一、工程概况: 1、工程名称:________郎溪县十字镇绿溪花园小区工程 2、工程地址:________郎溪县十字镇 3、建筑面积:________平方米(按图纸上平方计算) 4、结构类型:框架结构 二、承包方式: 承包方(乙方)对郎溪县十字镇绿溪花园小区________楼项目瓦工劳务人工费总承包。 三、承包范围: 本工程承包范围为甲方发出的施工图中瓦工负责砖砌体、砼(主体砼浇筑不算在内)、内外墙抹灰及门窗塞缝、外墙瓷砖、外墙隔热保温工作等五大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架及防水等工程) 四、承包单价: 1、本项目工程瓦工承包(清包工)单价按110元/㎡建筑面积包干施工,本单价包含人工费、机具费等。 五、施工技术要求 1、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。 2、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。 六、工程验收 1、工程质量,以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格,分部工程确保单位工程合格。 2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。 3、因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。 4、因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工。 七、劳务人工费及支付: 1、按每月进行工程量计算,每个月支付当月人工工资的________%;剩余工程款待竣工验收交付后1个月内付清。 2、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。 八、甲乙双方的职责: (一)甲方工作 1、甲方提供塔吊、龙门架,其它如搅拌机、振动棒、水泵、铁锨、标杆等使用工具均由乙方负责。 2、为乙方施工协调有关工作关系: 3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。 (二)乙方工作 1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工,按甲方要求工期完成相应工作。 2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。 3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,做到工完场清,文明施工。 九、现场安全: 1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。 2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙方自行负责。 若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 甲方:____________________(以下简称甲方) 乙方:____________________(以下简称乙方) 根据国家《建筑法》、《合同法》以及有关建筑工程管理条例规定,结合甲方承包的______省______市______县____________工程项目的实际情况,甲、乙双方本着“诚实守信、自愿、平等、互惠互利”的原则,甲方将______铝土矿开挖工程项目的部份劳务承包给乙方,特订立如下协议: 一、工程情况 1、工程名称:____________________ 2、工程地点:____________________ 3、工程内容:爆、挖、揭盖运距在一公里内,土方按______元/m3,石方按______元/m3。 4、工程数量:开采量约壹佰万吨,按实际发生量结算。 5、工程质量要求:凡开采矿石要求(堆码运距1KM之内),超过另外记价,乙方不负责二次装车,堆码场地内装车由甲方自行安排。 二、工程造价 1、矿石(综合)按每吨肆拾元计价(税后价格)结算,矿石以实际过磅单为结算依据。 三、验收方法 按乙方实际开采的矿石数量实地验收,不分等级,不限开采量。 四、工程付款结算方式 每月______日为结算日,乙方向甲方报当月已完成工程量报表,甲方于次月的5日前支付乙方完成开采量的______%,剩下的______%款项下月付清,以此类推。 五、开工日期及工期 1、开工时间:订于______年______月______日。 2、工期:有效工期______年______月______日至______年______月______日。 六、甲、乙双方的责任 (一)甲方的责任 1、开工前,办好工程开工前所需的一切手续,若因手续不全,所造成的一切损失一概由甲方负责。 2、严格按照协议的约定及时间向乙方支付工程款。 3、及时为乙方解决水、电、道路及三通一坪保证乙方在堆场存放矿不能超过500吨,堆场内矿石估吨,按月内结算(如超过,甲方不能处理,乙方有权处理),协调处理同邻关系,并派出专业技术人员在现场进行开采指导。 4、开采场地,由甲乙双方满意,不能单方说了算。 5、乙方开采所需炸材均由甲方提供费用由乙方承担。 (二)乙方的责任 1、服从甲方的指挥与管理。 2、根据工程具体情况组织机械施工,调配各种施工机械及生产人员,做到精心施工,精心组织和安全生产作业。 3、加强对施工人员,特别是爆破人员的安全教育和管理,防止施工安全事故的发生。 4、如在施工过程中发生安全事故,由乙方自行负责。 5、乙方总共向甲方交纳安全生产保证金拾万元(同时开具进场通知书),进场后三个工作日内交清。 6、如乙方不按时进场,甲方有权寻求其他合作方。乙方进场开采后,把履约金转为施工安全及民工工资保证金,保证金在乙方工程完工后三日后,如未发生安全事故及未拖欠民工工资,则保证金全额退还乙方(不计息)。 七、违约责任 1、甲方约定进场,乙方不能顺利按时进场,视为甲方违约,甲方应赔偿乙方按工程总价______%的损失。 2、甲方不按时支付工程进度款,而造成乙方停工,一切费用和损失均由甲方负责。 3、乙方若由于甲方原因每月不能完成二万吨以上,则由甲方负责。(人力不可抗拒除外)。 4、堆场存放超过______吨甲方未及时运出,影响乙方正常施工,造成损失按挖机每天______元计算,人工工资按每人每天______元赔偿。 八、本协议未尽事宜,双方另行补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。 九、本协议一式四份(甲、乙双方各执二份)。本协议经甲、乙双方及代表签字盖章生效,至本工程完工付清工程款后自动失效。 甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):_______________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 联系电话:____________________ 联系电话:____________________ 身份证号:____________________ 身份证号:____________________ 管理员代表人(签字):_______ 管理员代表人(签字)________ 联系电话:____________________ 联系电话:____________________ 身份证号:____________________ 身份证号:____________________ ______年______月______日 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为_____________工程,地点在__________________________。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的`范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期 该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。 七、双方权力与义务 (一)甲方 1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。 2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。 3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。 4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。 (二)乙方 1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。 2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。 3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。 4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。 5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。 6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。 八、违约责任与其他 1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。 2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。 3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。 4.本合同一式叁份,甲方______份,乙方______份,经双方签字后生效。 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。 甲方:______________乙方:______________ 代表:______________代表:______________ ___________年____月__日___________年____月__日 总包方:石家庄建设集团有限公司永泰分公司(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律及行政法律,遵守平等、自愿、公平、公正和诚实的原则,甲方将安平县中心商业大道2#、3#住宅楼的整个劳务及机具、辅料分包给乙方施工。甲方负责2#、3#住宅楼所用的钢材、混凝土、水电材料、施工用电,生活用水、施工用水、提供乙方临建房、外墙保温材料、室内砌体和抹灰所需材料。双方经协商一致,签订协议如下: 一、工程概况 1、工程名称:安平县中心商业大道2#、3#住宅楼。 2、工程地址:安平县中心大街以东,东马路以西网都街以南。 3、工和规模:2#、3#住宅楼均为框剪结构,地下二层、地上十八层,地上一、二层为商业用房,三层以上为住宅。 二、工期 施工总工期为天;按照下列约定为不变倒计时工期(含合法节假日、雨雪天、停电停水、不含不可抗拒因素) (1)年月日前主体封顶、室内砌体、外脚手架拆除及主体材料清理完毕。 (2)年月日前室内抹灰、外墙抹灰、外墙保温完成,场地清理完毕。 三、质量等级:合格。 四、劳务承包范围 按中心商业大道2#、3#住宅楼设计图纸,图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等,包括结构和建施图纸上的各个空洞的预埋进行施工。(除内、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备,周转材料的租凭、购买,各种机械的配备,必须满足施工需要。施工现场内的一切用工,均属乙方承包范围,生活用电由甲方规定标准,超出范围由乙方缴纳费用。 具体劳务工作内容及相关约定如下: 1、泥工工作 (1)中心商业大道工程2#、3#楼塔吊基础、升降机基础、砌体工程、混凝浇筑工程,图中的预埋工程、二次结构及室内外抹灰,水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装,构造柱和门窗过梁的加工及完成,在主体结构中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘、升温的煤炭、火炉,施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。 (2)现场场地平整、硬化、清扫、搭建、拆除、现场所有的回填土至4-4.5米范围内及回填土所用的白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具,现场土方开挖后所有的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊基础的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后所有材料均由乙方负责。 (3)小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购买。 (4)室内外回填土及地坪工程。 (5)屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。 (6)所有结构上下墙面必须保持平整及垂直度,以及墙面及板面的合格尺寸。 (7)每段施工的混凝土试块的制作。 (8)外墙保温及屋面工程。 (9)每段施工过程中,甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械,乙方不得收取任何费用。 2、木工工作 (1)所有模板制作安装工程,楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。 (2)顶板的打磨,爆模的剔凿及清理。 (3)自带手动工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。 (4) 、所有墙面必须保持清水墙,保持墙面的规定尺寸,水平度及垂直度等。 3、钢筋工作 (1)所有钢筋制作安装工作,钢筋损耗必须严格控制在钢筋总量的3%范围 内,超出部分由乙方自己采购或承担。 (2)所有钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电 渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向提供相关机械设备资料,水泥垫块、支撑、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械维修和保养乙方应配备专业人员。 (3)甲方钢筋运至现场乙方配合卸车,吊车费用由甲方负责,乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进行检查抽样并报甲方。 (4)现场不能有超出1米的废料,并对超出1米的钢筋进行焊接使用。 (5)所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎,墙面钢筋应横平竖直。 (6)二次结构的植筋等。 4、架子工工作 (1)所有楼层落地、悬挑外架、安全通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和拆除等。 (2)钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场安全过道以及现场的各个安全防护等。 (3)各楼层卸料平台搭设及拆除。 (4)施工电梯的安全及拆除。 (5)施工人员的操作证必须齐全有效。 (6)配备的各种安全材料、工具、机械自理。 (7)挑架子所用的工字钢安装、拆除均由乙方负责。 5、测量人员 (1)所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告,参与测量人员满足施工进度的技术要求。 (2)所有现场开挖前后定位抄平,放线及二次结构的抄平放线等。 (3)上级有关部门验线检查必须配合。 (4)所有放线人员必须出具有效证件。 (5)记录好每次的测量的情况,观测沉降、整理并上报甲方。 (6)大体积砼测温孔的留设,并按要求做好测温记录。 机械设备、材料周转、辅材及其它。 附:(1)以施工工地内的所有土建部分所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)以下的材料和安装。 (2)保证整个项目土建施工的对拉片、焊条、钉子、铁丝、绑丝、安全网、密目网、安全带、安全帽保证购买的各种材料出具材质单、合格证检测报告及其它有效时间,按甲方要求齐全有效。 (3)安全网(挂网、兜网、密目网)必须符合国家现行规范及项目部的要求(此款强制要求)。 (4)材料、设备、成品及半成品在该区内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放;外墙表面最后一次清洁;各专业图纸设计中所有专业安装预留下的塞口和调口。 (5)全部施工区域的安全防护、包括生产区、生活区、安全通道等全部安全防护的搭拆、维护工作。 (6)乙方在施工场地内,对所发生的零工自行承担责任 (7)乙方负责施工现场、安全文明施工及其工作面和生活区的卫生清理,每道工序必须做到工完料尽场地清。 (8)各项工程施工前乙方向甲方提前7天以书面形式申报材料使用计划,并经项目部批准后严格执行。 (9)乙方无条件执行项目部各种专项方案。 (10)植筋已包含于包工单价内,甲方提供钢筋。 (11)现场临时排水已包含在包工价内。 (12)钢筋场地搬移及二次加工场地搬运,安装已包含在单价内。 (13)外架的拉结点已包含在包工价内。 (14)保护垫块,马凳150cm以下不得使用钢筋,所产生的费用已包含在包工价内。 (15)若发生工程变更,按分项单价据实计算。 (16)非甲方的原因停工15天以内,甲方不补偿任何费用,超过15天以上,甲方按实际出勤人数补偿20元/天补偿生活费。 (17)乙方应对现场人员进行登记,做好记录,并将花名册、身份证复印件报甲方,每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。并配合甲方与每个人签订劳动合同。 五、甲方的权利和义务 1、编制工程施工质量、安全、文明等技术条件(施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底、技术交底和解决工程有关问题)。 2、对工程进行过程中的质量监督、安全检查督促和验收工作。 3、工人进行班前安全教育,并做好记录,报项目部备案,杜绝违章作业。若因作业人员违反操作规程和违章作业所发上的安全质量事故等造成的经济损失由乙方全部承担。 4、工程款结算资料待工程完成后,按合同向甲方如实填报“拨款申请表”。 5、对本工程劳务盈亏由乙方负全责,产生的各种罚款自行消化,与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权按照谁签收谁承担,谁出示收据谁承担的原则办理,乙方及所属管理人员对对班组负责任,材料商及个人等签字认可的债权债务,未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为,与甲方无任何关系,其产生的后果由乙方本人承担经济和法律责任。 6、乙方承担1%劳务管理费,在每次付款时由甲方代扣。 7、乙方在本工程内所属工人的保险费、培训费、岗位费、服装费、各种机械费备案费等均为自行负责,甲方不产生任何费用。 8在本工程没有达到甲方与建设单位拨款的时间,乙方所产生的任何费用均由乙方自己承担。 9乙方对施工所使用的机械设备必须按相关规定进行周期性检查、维修、保养,并做好检修记录。 乙方的权力 乙方在承包期间及承包范围内,依据甲方规定行使以下权力: 1、根据项目的具体情况组建项目管理班子。 2、决定施工人员的工资分配标准和经济处罚措施。 3、实施项目管理组织指挥权。 乙方义务 1、按合同要求完成工程劳务分包内容的全工作。 2、施工人员进入施工现场必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级领导检查。 3、服从甲方指挥,介绍甲方监督,并向甲方按要求提供一切有效证件,遵纪守法,精心组织,文明施工、按规范完成施工现场的安全、质量、进度全部内容。 4、如乙方不按安全计划生产、不按时检查安全设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自负。如产生不可预料或意外事故责任,按本协议有关规定承担。 5、在实施过程中必须力行节约材料,所有甲方材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内:钢筋3%、砌体材料3%、混凝土2%。 6、乙方必须严格按照图示施工,若因乙方施工失误造成财产损失,乙方承担赔偿责任。图纸中出现的变更若建设单位给予补偿,甲方相应补偿乙方。 7、乙方必须服从项目部、建设单位及监理等管理人员安排和指挥,对甲方人员安排必须执行,若上述部门及人员认为乙方质量技术和安全及工期等不能保证,乙方在约定的期限内达不到要求,甲方有权力即终止合同,所产生的劳务费用乙方自行承担。 8、乙方必须制定专人管理现场材料,毁坏和浪费,乙方双倍赔偿。在现场的施工人员必须持证上岗,并提交所有有效证件的复印件给甲方。 9、现场严禁不在本工地施工作业的人员进入,宿舍按要求住宿,严禁非公地人员逗留和留宿,宿舍内的照明用电为低压电,插座为220V电压,乙方应派专人负责限时供电,食堂除外。 10、乙方必须严格按照劳动法和建设部门关于农民工支付工资暂行办法等法律、法规和劳动合同约定的时间支付农民工工资,不得拖欠和克扣工资,工资发放应按规定发放。若随意拖欠,甲方有权用乙方的承包费代付农民工工资,该费用在结算时双倍扣除,乙方不得有任何异议。 11、乙方不得以任何理由停工、罢工。否则,乙方承担甲方的一切直接和间接经济损失,且不得要求甲方支付承包费。若情节严重,甲方可将乙方清理出场。 所有甲乙双方的进场材料,乙方必须在第一时间配合卸车并核实数量及取样,并按甲方指定的地点码放整齐,保证先入场先使用的原责。 七、承包费用单价及结算支付 1、施工分为主体和装修两部分,主体包含砌体工程,主体施工中主体结构施工与砌筑施工比例为8.5:1.5,装修包含室内外抹灰、保温及场地清理完毕。主体和装修划分的比例为:7:3,其中包含整个工程的3%的质量保修金,保修金为2年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。 2、包工单价包括:中心商业大道2#、3#楼按图纸结构面积元/m2结算。 3、本工程中人工费为承包单价的75%,材料为承包单价的25%。 3、工程款支付 (1)2#、3#楼主体工程劳务费付款方式:第一次为主体施工至8层,第二次为主体施工至14层,第三次为主体封顶,付至已完工程量的70%。若遇到春节放假不能完成8层封顶但必须完成5层封顶时,按合同签订之日起,甲方暂按每人每月3000元的工资标准支付工人工资,前期费用由乙方自行解决。 (2)2#、3#楼装修工程施工至地上层完成后经验收合格签证后支付已完成工程量的70%,第二次付款待室内外抹灰、保温及场地清理完毕后支付已完工程量的70%。余款为全部工程竣工并经质检站验收合格后三个月内付至总工程款的95%,留4%作为质保金。 (3)按甲方规章制度对乙方的罚款由甲方直接从每次工程结算款中扣除。 八、违约责任处理 乙方在本协议的有效期内作为甲方该工程项目的承包责任人,工作中若有一下行为,给甲方造成不良后果和损害的,按以下违约责任处理,情节严重的依法追究刑事责任: 1、因民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要,影响甲方正常公共秩序的,给予没人每次1000元的处罚,超过5人的给予每人每次20xx元的处罚,损坏办公设备的按原价的双倍赔偿。 2、乙方因不规范的行为经甲方指出后不予整改,造成有关行政机关、部门对甲方进行通报停业整顿、罚款等行政处理的,除补缴罚款外,乙方给予甲方经济和名誉补偿(通报批评的2-3万,停业整顿的5-10万)。 3、甲方因外界因素强制为乙方支付民工工资、材料费、租赁费、税费、罚金等款项,从代付之日起按总额的5%支付违约金给甲方。 4、甲方严禁乙方负责人及所属管理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务,以上行为未经甲方法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起他人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不承担任何民事、刑事责任,其中产生的后果由出具签字人承担同时向甲方支付罚款6--12万元。涉及犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。 5、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端事件的第一责任人,必须第一时间亲自到现场处理。如采取回避、逃避,任其事态发展,给甲方造成名誉损失,处理难度增加,乙方向甲方支付罚款6--12万元。 6、由于乙方原因导致发生以下情况时,乙方按以下标准赔偿甲方。 (1)、乙方因诉讼败诉后,甲方被法院强制执行期间,银行账户受到严重威胁,乙方每天赔偿甲方经济责任5000元。 (2)、法院查封甲方账户或冻结资金的每天赔偿甲方经济损失6000元,法院查封甲方财产及办公地点,乙方每天赔偿甲方经济损失和名誉损失20xx0元。 (3)、法院拘留甲方领导的每天赔偿甲方经济损失和个人精神损失5000元。 (4)、处理事件的一切费用由乙方承担,甲方协助乙方处理事件所产生的费用,每人每天1000计算。 (5)其他违反甲方规章制定的行为的按有关制度处理。 7、因乙方原因甲方收到监理、建设单位的质量安全文明施工(乙方实施区域)处罚的,乙方将承担处罚金额双倍罚金。 8、施工现场乙方必须按照甲方所规定的安全、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等,在第一时间必须按要求完成,拖一小时处200--500元罚款,由此累计,甲方发现乙方在施工时有停工、罢工等现象,不论什么原因一人一小时罚款200元以此累计。乙方现场管理人员、特殊工种操作人员,必须提前上交有效证件到甲方,经甲方考核确认方可上岗。如不办理,甲方发现一人罚款1000-20xx元,现场劳务队与班组、个人必须有劳务合同,劳务队必须挂在劳务公司,并上交各项证件给甲方。 9、乙方必须按照甲方所制定的工程任务和通知合理落实,各项人员,材料机械进场不得无故拖延,超过一天处以10000-20xx0元罚款。 10、施工现场乙方必须在开工前办理工人的各项保险及相关证件,所产生的费用由乙方自理、现场上如乙方出现的伤、残、亡等事故甲方协助乙方处理,所产生的费用由乙方自理,如果乙方不予办理解决,拖延一小时罚款5000-10000元。 11、正常施工期间因甲方原因钢筋、混凝土进场时间拖延超过10天,甲方需要承担乙方现场人员的误工费,每人每天按标准60元计算,10天内不计,停电不计。 12、乙方以上行为给甲方造成损失的,甲方按照本协议追究其法律责任所产生的诉讼费,保全费、律师费均由乙方承担。 13、以上款项由甲方在乙方劳务费中扣除不足部分以乙方个人或家庭财产赔偿。 14、甲方在用乙方合同以外零工每人每天100/天。 九、其他约定 1、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准。坚持“真爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,向顾客负责的管理理念,”杜绝人员死伤亡,机械设备等事故发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。 2、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%,劳务分包务工人员必须持证健康证达100%. 3、本工程质量要求表面光洁(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平整且无漏浆现象。符合相关分项全部工程质量要求;按建筑工程施工验收规范执行和办理,并作为本合同附件同时进行承包合同全面实施和执行。 4、若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收合格标准为止,一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担。 5、乙方无条件听从甲方管理人员的指挥和安排,若甲方个别分部分项安排不合理,可采取建议、举证、协商的方式与甲方达成共识并实施。 6、若乙方提供的专业工人职业素质不满足甲方及专项要求,甲方提出撤换,乙方应无条件配合,若乙方在整体工程质量方面无完整的质量控制措施,出现整体质量下滑,经甲方书面通知后无效后,甲方有权将乙方清场,清理出场时乙方只能按合同中主体综合单价计算已完工程量30%计算承包费。 7、乙方需自行组织班组施工严禁转包;经甲方发现转包,有权单方解除合同由此造成的一切损失由乙方全部承担。 8、作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区)平时做到整洁、干净、定人员每天3遍打扫清理,生活和生活用水有计划排放。民工宿舍的生活用品搁置合理统一,随时保持清洁卫生。生产和生活区域在未经甲方许可的性况下不准乱拉乱接水电,并对此而产生的浪费、安全事故的责任等,由乙方全部承担。 9、乙方所有人员自觉遵守同家及地方法律、法规,服从甲方,业主和监理的合理指挥和施工现场制度,决不允许有顶撞甲方管理人员,业主和监理的行为,否则发生一次,对乙方外罚100元。若遇劳务及其他纠纷,乙方可选派人员与甲方协商,严禁出现围攻,上访及消极怠工,否则对乙方处以1000-5000元/次罚款,乙方并承担由此带来的一切经济损失和社会形象。 10、凡乙方在施工中发生任何安全事故,除及时向甲方书面报告外,还必须无条件配合相关人员对事故进行调查和取证工作。 乙方内部人员不允许打架斗殴现象;一旦发生不管任何原因,甲方有权对乙方处以20xx-10000元的罚款,情况严重的移交相关部门处理。 十、争议解决 1、争议:发生争议经甲乙双方协商无果后由石家庄人民法院进行诉讼仲裁。 2、合同为乙方项目部集体合同,乙方有责任和义务将本合同内容告知相关利害人并承担不告知或告知不清而产生的后果的全部责任,承诺书,安全生产管理责任书为本合同组成部份。 3、本协议一式四份双方各执一份,双方签字盖章之日生效,到项目竣工结算收回工程尾款后自动失效。 甲方代表:乙方代表: 身份证号码:身份证号码: 电话:电话: 年 月 日 年 月 日 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及重庆市政府的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条 工程概况 1.1工程名称:重庆市渝北区木耳公租房 1.2工程地点:重庆市渝北区空港大道 1.3承包范围:渝北区木耳公租房B区B16#楼外墙腻子,涂料施工的材料及施工,吊篮使用的租赁费用。 工作内容:木耳公租房B16#楼外墙面的柔性耐水腻子两遍,封闭底漆一遍,弹性涂料两遍。 1.4承包单价: 外墙腻子,涂料部分(包含外墙面的柔性耐水腻子两遍,封闭底漆一遍,弹性涂料两遍),人工、材料及吊篮租赁费用为23.5元/m2;结算按建筑设计施工图纸面积计算。 1.5承包方式:材料由甲方指定的外墙面的柔性耐水腻子,弹性涂料品牌;水,电由甲方提供;甲方免费提供乙方施工人员的住宿房,其余住宿床,辅助材料及工具,吊篮租用由乙方负责;并同时包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方所做的规定、约束等的人工包干方式。 第二条 合同工期 2.1合同工期:本工程按甲方通知时间开工,B16#楼外墙腻子,涂料施工,在20_年3月25日开始,20_年4月30日完成,共36个工作日。 2.2工期要求:如果是乙方的责任,工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天按500元计算,按天累计。如果是甲方的责任,工期顺延,不给予乙方经济补偿。 2.4遇有下列情况之一,乙方应在下列约定情况发生后就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告,经甲方同意并报业主确认后,可考虑工期延长: A、因不可抗力影响; B、因重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方无法按进度计划进行; C、因业主原因而产生的工期调整。 2.5发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。 第三条 工程质量 3.1乙方必须严格按照国家相关规范标准,以及木耳公租房土建四分部已审核,并且监理,业主签认的《四分部B区(B4#~B21#)楼外墙施工方案》施工,确保工程质量一次性验收合格。 3.2本工程单位优良率不低于,合格率 3.3工程质量达不到要求时,返工费用由乙方负责,甲方不支付工程款;在返工处理后,经监理,业主验收合格后,甲方再支付乙方工程进度款。 3.4保修期:两年(人为原因除外)。 第四条 合同造价及付款方式 4.1本合同单价按总价暂定为人民币万元整,结算按建筑设计施工图面积理结算。 4.2外墙施工面积_单价=完成金额。 4.3付款方式:(月进度款由乙方开具材料发票,人工费由世俭劳务公司代扣7‰的管理费用)。甲方在乙方完成本栋涂料施工后,甲方收到建工集团的进度款后,第7个工作日内,支付总工程款的80%。剩余的工程款,在本栋工程完工初步验收后,支付该项总工程款的10%;在本栋工程竣工验收后,支付该项总工程款的7%;该项工程剩余的3%的工程尾款作为质保金,在竣工验收两年后的第一周内支付。 第五条 双方责任 5.1甲方必须向乙方提供足够施工的工作面,并配合施工; 5.2 水电安装,装饰队伍的施工配合(包含提升笼使用,指挥人员的安排,工人住宿房间,材料堆放,道路清洁),并且监督乙方的施工质量,进度,安全。 5.3甲方向乙方免费提供工人住宿房屋;并指定接水,接电的位置;施工用水﹑电费由甲方负责。 5.4配合与土建劳务,水电安装,装饰队伍的施工;严格按照总部,监理,分部,工区对工程的质量,安全,进度要求进行施工。 5.5乙方必须对甲方施工现场已经完成的成品设施予以保护,不允许破坏。如有破坏所造成的损失均由乙方负责。 5.6 乙方施工班组进场后,甲方向乙方做技术和安全交底,乙方向班组工人交底,未向班组工人交底,不得施工。 5.7 乙方进场后,为了保证施工按期完成,提供具体施工工人人数,管理人员名单,和详细的具体进度计划安排。 5.8乙方购买的材料,必须有合格证,出厂证明;而且经监理抽检和项目部自检,送实验室检验合格后,才能使用。如果使用不合格材料,一切损失,由乙方负责。 5.9乙方配合甲方完善工区的腻子,涂料材料试验(配合材料取样),并收集腻子涂料材料合格证,出厂证明等,交与工区资料员,配合完善外墙腻子涂料工程资料。 5.10 乙方按照甲方、总部、监理及建设单位,及相关规范规定执行安全文明施工,如因乙方不按规定执行现场相关安全标准所产生的罚款由乙方承担。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字(盖章)生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 甲方名称:____________ 性质:___________ 乙方姓名:____________ 性别:___________ 甲方________________因生产、因工作需要,经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议: 一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月),从____年____月____日至____年____月____日止。其中试用期为____个月,至____年____月____日止。 二、基本权利和义务: 甲方:1.根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理; 2.保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴; 3.做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件; 4.依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。 乙方: 1.劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。 2.合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定; 3.严格遵守操作规程,保证安全生产; 4.完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。 三、双方应明确的具体事项: 1.工资待遇: 2.劳动保险及福利待遇: 3.根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险: 4.其他: 四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前____天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。 五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。 甲方(签字) ____年____月____日 乙方(签字) ____年____月____ 甲方: 乙方: 兹有乙方承包甲方 包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、环境卫生等项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下: 一、劳务承包项目: 包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、安全管理、环境卫生等. 二、承包期限: 20xx年3月至20xx年12月. 三、承包费用: 包装、装车以每月实际包装量每盹2.92元/吨结算劳务费,回料每月4800元,散灰装车按每月3200元.四、承包费支付方式:乙方必须按甲方要求进行工作,甲方以现金按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件: 甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求: (一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。 (二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 (三)、具体职责、任务和要求:1;每天根据公司发货室提供的装票据、吨位、品种库号等由包装负责人安排包装人员进行包装,严禁混包、漏包、多装、少装,所装货物必须码放规范、整齐;严禁无票装车或先装车后开票的现象发生。每日由包装负责人对包装称重系统进行校验,确保袋重合格。2;包装物由包装负责人到分厂领用,每次领用后办理出库手续,并建立台帐,每日据实核对包装物的使用量和破损数量,每月底根据袋装水泥产品的实际发出数、破损袋数与领用数进行核对,如有不符,查明原因,及时处理。3;包负责人在每天包装工作完成后,必须将发货票椐统计汇总后交到分厂核算员处登记保管。4;实行包干工资,包装人员不得以任何理由拖廷每日包装量,必须严格按每日公司发货室开出的数量足额包装。以上由于人为因素造成的各项经济损失匀由乙方承担。 七、合同的变更、解除或终止: 本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解 除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任: (一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 (二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的10%扣减当月承包费。 (三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。 (四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。 九、未尽事宜: 其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。 十、本合同一式四份,甲、乙双方各持一份;甲方存档一份;财务部门备案一份。 甲方负责人签字 :乙方负责人签字(印鉴): (盖章) 住址: 身份证件号码:_____ 年月日 年月日劳务承包合同4
第一条:工程项目
第二条:工程款支付
第三条:工程质量
第四条:安全生产
第五条:生活管理
第六条:材料供应管理
第七条:施工机具与机械
第八条:现场管理
第九条:违约责任
第十条:附则
第十一条:合同有效期
劳务承包合同5
劳务承包合同6
劳务承包合同7
劳务承包合同8
劳务承包合同9
第十条、其它约定:
第十一条、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
第十二条、未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
劳务承包合同10
劳务承包合同11
劳务承包合同12
劳务承包合同13
劳务承包合同14
劳务承包合同15
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1156092664@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。